首页 法律服务 法律问题 法律观点 法律常识 律师专线 律师诉讼 律师咨询 著名律师 法治动态 法治快讯 法治工作 法治经纬 法律法规 经济法类 行政法类 民事法类 新法速递 案例判例 法律咨询 司法解释

盈科解读|《建设工程司法解释二》之第三条

2019-05-18 21:13     来源:网络整理     编辑:中国网络法律信息网小编    人气:

为帮助大家正确理解适用《建设工程司法解释二》,盈科建房法务通讯集合盈科各地分所建设工程专业律师,对《建设工程司法解释二)》逐条进行详细解析,从条文释义到适用范围、到条文起草讨论的衍变过程,全面深入进行解读。今天发送第三条:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(下称:《建设工程司法解释二》)第3条规定:

建设工程施工合同无效,一方当事人请求对方赔偿损失的,应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

损失大小无法确定,一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的,人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。

【条文释义】

该条文是关于施工合同无效所导致的损害赔偿问题的规定。本条文有两个层面的意思:

第一,处理合同无效所导致的损害赔偿问题还是以赔偿实际损失为原则。

第二,在实际损失难以确定的情况下,可以参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小。主张损害赔偿的一方应对“对方具有过错、损失的大小、对方的过错同损害结果之间存在因果关系”承担举证责任。

【前提条件】

该条文适用的前提条件:合同无效+有实际损失。

【损失确定】

根据《民法总则》第157条和《合同法》第58条之规定,合同无效以后因合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿,并且要根据过错情况确定损害赔偿责任。也就是说合同无效以后应以赔偿实际损失为原则。在实际损失难以确定的情况下,可以参照合同关于质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容的约定确定。但需要注意的是,参照无效合同适用并不等同于无效合同有效化,只是考虑到建设工程领域的特殊性,寻找一种符合建设工程施工合同特点的损失赔偿的计算方式。

【参照合同约定的理解】

本条规定,损失无法确定时,可以参照合同关于质量标准、工期、工程价款支付时间等内容确定,并非完全依照合同约定。例如,合同约定工期低于合理工期的情况下,就不应再按照合同约定,而应以合理工期为准。工期确定好以后,再根据双方过错、损失与过错之间因果关系等因素确定损失大小。

【实务操作】

建设工程合同无效后,损失大小无法确定的,可以参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小。因此,当事人在合同签订时要特别注意合同条文的约定,在工程项目建设过程中要特别注意做好证据留存,尤其是工期签证、联系单等材料制作与留存。

【法律依据】

《民法总则》

第157条 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。

《合同法》

第58条 合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

第284条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《建设工程司法解释一》

第2条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。

【条文演变】

《建设工程司法解释二》(征求意见稿)第二稿:

第4条【无效合同赔偿责任的承担】

建设工程施工合同无效但已经实际履行的,一方依照《合同法》第五十八条规定,请求对方赔偿其因履行无效合同所受到的损失,人民法院应当综合对方缔约及履约过错、一方受到的损害、损害与对方过错是否具有因果关系等因素,依照诚实信用原则和公平原则,作出认定并予以裁决。

《建设工程司法解释二》(征求意见稿)第三稿:

第6条【合同无效承包人的赔偿责任】

建设工程施工合同无效,发包人可以就以下损失请求承包人予以赔偿:

(一)承包人承建的工程不符合规定的质量标准造成的损失;

(二)承包人承建的工程超出规定的合理期限造成的损失;

(三)承包人过错导致的其他损失。

上述造成的损失,发包人有过错的,应承担相应的责任。

第7条【合同无效发包人的赔偿责任】

建设工程施工合同无效,承包人可以就以下损失请求发包人予以赔偿:

(一)发包人拖欠工程价款造成的损失;

(二)发包人原因导致承包人停工、窝工造成的损失;

(三)发包人过错导致的其他损失。

上述造成的损失,承包人有过错的,应承担相应的责任。

第8条【合同无效损失赔偿的认定标准】

精选图文
热门排行榜
  1. 媒体:法治助力 打好三大攻坚战
  2. 两高发布的虚假诉讼司法解释明确了这些内容
  3. 最高人民法院发布保险法司法解释(四)
  4. 《保险法》司法解释(四)发布 :统一财产险合
  5. 中华人民共和国司法部令(第107号)司法鉴定程
  6. 大方县司法局构建公共法律
  7. 媒体:“以房养老”骗局坑老人百余万元
  8. 司法服务优化营商环境典型案例
  9. 期待反杀案成为出台正当防卫司法解释的契机
  10. 依我国《民法通则》第147条及相关司法解释规定
Copyright 中国网络法律站点 闽ICP备05007636号 联系邮箱:sheng6665588@gmail.com